2.3eforms-sdk-0.12526133412026-04-22+02:00de-vobcn-standardStadt Bornade-openSkaterpark Borna-Ost - BA 1.2 - 2 Fortführung Errichtung; Los 2 Tiefbau- und Landschaftsbauarbeitena) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Borna; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 04552; Ort: Borna; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Skaterpark Borna Ost; Straße, Hausnummer: Magdeborner Straße; Postleitzahl: 04552; Ort: Borna; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Vorarbeiten, Abbrucharbeiten 165 m Wegeeinfassung Rückbauen und verwerten 3 m3 Asphalt aufbrechen und verwerten 36 m3 Schichten ohne Bindemittel abtragen und verwerten Starkstromanlagen 3 St LED-Lichtstele 1 St Flutlichtmast Höhe 12 m mit 2 St LED Flutlichtstrahler 1 St Elektroversorgungspoller 1 St Verteilersäule Kabel, Schalter, Zeitschaltuhr Erdarbeiten, Montage, Installation, Vermessung, Prüfung und Inbetriebnahme Wegebauarbeiten 1550 m2 Frostschutz- und Tragschicht herstellen 14,5 m Beton-Tiefborde liefern und einbauen 90 m Bandeisen liefern und einbauen 48 m Holzkante liefern und einbauen 570 m2 Asphaltflächen herstellen 130 m Asphaltflächen, Markierung Spielfeldlinien herstellen 315 m2 Ortbetonflächen, Besenstrich, herstellen 610 m2 wassergebundene Decken herstellen 35 m2 Schotterrasenflächen herstellen Ausstattung 6 St Hockerbank, liefern und einbauen 3 St Sitzpodest, liefern und einbauen 3 St Papierkorb, liefern und einbauen 9 St Fahrradbügel, liefern und einbauen 3 St Poller, liefern und einbauen 1 St Streetballständer, liefern und einbauen 2 St Tischtennisplatte, liefern und einbauen 2 St Bolzplatztor, liefern und einbauen 1 St Slackline-Anlage, liefern und einbauen Bodenarbeiten 1500 m2 Rasensoden, aufnehmen und verwerten 615 m3 Boden lösen und lagern/verwerten 4400 m2 Vegetationsflächen fräsen 2300 m2 Vegetationsflächen walzen 180 m3 Boden liefern/einbauen Saatarbeiten 2800 m2 Rasenansaat 2200 m2 Untersaat für Gehölze 1250 m2 Blühwiesenansaat Pflanzarbeiten 28 St Hochstämme/Solitäre liefern und pflanzen 2200 m2 Pflanzflächen anlegen 2534 St Sträucher liefern und pflanzen 120 m Gehölzschutzzaun liefern und einbauen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Plattendruckversuche, Deklarationsuntersuchungen, Statik für Gründung Flutlichtmast, Sicherheitstechnische Erstabnahme Spiel-/Sportflächen, Schlussvermessung g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.08.2026, Ende: 20.11.2026, Bauanlaufberatung in der 28. KW; reine Bauzeit: 8 Wochen ab 03.08.2026; Abschluss aller Pflanzungen bis 20.11.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. . k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. . l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3370117/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 13.05.2026, 09:00 Uhr; Bindefrist: 10.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 13.05.2026, 09:00 Uhr; Ort: elektronische Eröffnung; Personen, die anwesend sein dürfen: elektronische Eröffnung t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B): Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche: Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlung und Finanzierungsbedingungen gemäß VOB v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nachweis des Eintrags im Präqualifikationsverzeichnis; nicht präqualifizierte Unternehmen: VHB-Formblatt 124 ''Eigenerklärung zur Eignung''; Verpflichtungserklärung-Mindestlohngesetz; Freistellungsbescheinigung zur Bauabzugssteuer; Auszug aus dem Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate) oder Gewerbeanmeldung; Gleiches gilt - auf gesondertes Verlangen - für Nachunternehmen; auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle: Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation VHB 221, Aufgliederung der Einheitspreise VHB 223, Urkalkulation, Bestätigung der Auskömmlichkeit des Angebotes x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Postleitzahl: 09105; Ort: Chemnitz Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Stadtmöblierung,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Sporteinrichtungen/ Sportgeräte/ Freizeitartikel4543447104552 BornaDEDDEULOT-000025261334non-restricted-documenthttps://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Borna/33701172026-05-13+02:0009:00:00+02:00Skaterpark Borna-Ost - BA 1.2 - 2 Fortführung Errichtung; Los 2 Tiefbau- und Landschaftsbauarbeitena) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Borna; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 04552; Ort: Borna; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Skaterpark Borna Ost; Straße, Hausnummer: Magdeborner Straße; Postleitzahl: 04552; Ort: Borna; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Vorarbeiten, Abbrucharbeiten 165 m Wegeeinfassung Rückbauen und verwerten 3 m3 Asphalt aufbrechen und verwerten 36 m3 Schichten ohne Bindemittel abtragen und verwerten Starkstromanlagen 3 St LED-Lichtstele 1 St Flutlichtmast Höhe 12 m mit 2 St LED Flutlichtstrahler 1 St Elektroversorgungspoller 1 St Verteilersäule Kabel, Schalter, Zeitschaltuhr Erdarbeiten, Montage, Installation, Vermessung, Prüfung und Inbetriebnahme Wegebauarbeiten 1550 m2 Frostschutz- und Tragschicht herstellen 14,5 m Beton-Tiefborde liefern und einbauen 90 m Bandeisen liefern und einbauen 48 m Holzkante liefern und einbauen 570 m2 Asphaltflächen herstellen 130 m Asphaltflächen, Markierung Spielfeldlinien herstellen 315 m2 Ortbetonflächen, Besenstrich, herstellen 610 m2 wassergebundene Decken herstellen 35 m2 Schotterrasenflächen herstellen Ausstattung 6 St Hockerbank, liefern und einbauen 3 St Sitzpodest, liefern und einbauen 3 St Papierkorb, liefern und einbauen 9 St Fahrradbügel, liefern und einbauen 3 St Poller, liefern und einbauen 1 St Streetballständer, liefern und einbauen 2 St Tischtennisplatte, liefern und einbauen 2 St Bolzplatztor, liefern und einbauen 1 St Slackline-Anlage, liefern und einbauen Bodenarbeiten 1500 m2 Rasensoden, aufnehmen und verwerten 615 m3 Boden lösen und lagern/verwerten 4400 m2 Vegetationsflächen fräsen 2300 m2 Vegetationsflächen walzen 180 m3 Boden liefern/einbauen Saatarbeiten 2800 m2 Rasenansaat 2200 m2 Untersaat für Gehölze 1250 m2 Blühwiesenansaat Pflanzarbeiten 28 St Hochstämme/Solitäre liefern und pflanzen 2200 m2 Pflanzflächen anlegen 2534 St Sträucher liefern und pflanzen 120 m Gehölzschutzzaun liefern und einbauen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Plattendruckversuche, Deklarationsuntersuchungen, Statik für Gründung Flutlichtmast, Sicherheitstechnische Erstabnahme Spiel-/Sportflächen, Schlussvermessung g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.08.2026, Ende: 20.11.2026, Bauanlaufberatung in der 28. KW; reine Bauzeit: 8 Wochen ab 03.08.2026; Abschluss aller Pflanzungen bis 20.11.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. . k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. . l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3370117/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 13.05.2026, 09:00 Uhr; Bindefrist: 10.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 13.05.2026, 09:00 Uhr; Ort: elektronische Eröffnung; Personen, die anwesend sein dürfen: elektronische Eröffnung t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B): Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche: Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlung und Finanzierungsbedingungen gemäß VOB v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nachweis des Eintrags im Präqualifikationsverzeichnis; nicht präqualifizierte Unternehmen: VHB-Formblatt 124 ''Eigenerklärung zur Eignung''; Verpflichtungserklärung-Mindestlohngesetz; Freistellungsbescheinigung zur Bauabzugssteuer; Auszug aus dem Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate) oder Gewerbeanmeldung; Gleiches gilt - auf gesondertes Verlangen - für Nachunternehmen; auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle: Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation VHB 221, Aufgliederung der Einheitspreise VHB 223, Urkalkulation, Bestätigung der Auskömmlichkeit des Angebotes x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Postleitzahl: 09105; Ort: Chemnitz Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Stadtmöblierung,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Sporteinrichtungen/ Sportgeräte/ Freizeitartikel4543447104552 BornaDEDDEU